合同常见问题 1000 问 · 第5部分（Q669—Q834）

Question 1

建设工程合同"转包""违法分包"有什么法律后果？

Accepted Answer

后果**很严重**：**① 禁止转包和违法分包**——《民法典》第791条规定：承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人；**禁止分包单位将其承包的工程再分包**；**② 合同无效**——违法转包、违法分包的合同无效（第153条、相关司法解释）；**③ 工程款处理**——建设工程施工合同无效，但**工程质量合格**的，可以参照合同约定折价补偿承包人（相关司法解释）；**④ 质量责任**——转包人、违法分包人与实际施工人要对工程质量**承担连带责任**（第791条第2款：第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任）；**⑤ 实际施工人**可以突破合同相对性，向发包人在欠付工程款范围内主张权利（司法解释特别规定）。**一句话：转包、违法分包合同无效、连带担责；但工程质量合格的，施工人还能参照合同要折价补偿；实际施工人还能向发包人主张。 《民法典》第791条、第793条、第153条；《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》相关条文。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 2

建设工程"优先受偿权"是什么？包工头能优先拿到工程款吗？

Accepted Answer

建设工程价款优先受偿权，是《民法典》第807条给承包人的一项**优先权**：**发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款；发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖；建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿**。要点：**① 优先于抵押权和其他债权**（司法解释明确：建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权）；**② 消费者购房人的权利优先**于承包人的优先受偿权（涉及购房者生存利益）；**③ 行使期限**——司法解释规定为**自发包人应当给付建设工程价款之日起18个月内**行使，逾期丧失；**④ 范围**一般包括工作人员报酬、材料款等实际支出。**一句话：包工头（承包人）对工程折价或拍卖价款有优先受偿权，比银行的抵押权还靠前；但要在应付款之日起18个月内主张，过期作废。 《民法典》第807条；《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第35条至第42条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 3

建设工程未经竣工验收，发包人能不能先用着？

Accepted Answer

最好别用**。按《民法典》第799条：建设工程竣工后，**发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收**；验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程；**建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用**。实务上有一个重要风险：**发包人擅自（未经验收）使用**的，司法实践一般认定**以转移占有之日为竣工日期**，且发包人以“使用部分质量不符合约定”为由主张权利的，法院一般不予支持（除地基基础和主体结构外）。所以未经竣工验收就擅自使用，后果由自己承担。**一句话：没验收不能交付使用；发包人抢先用的，等于自己认可了，之后再拿“质量不合格”说事就难了。 《民法典》第799条；《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第14条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 4

借款合同的"利率"最高能约定到多少？

Accepted Answer

分场景：**① 民间借贷**——司法保护的利率上限按**一年期贷款市场报价利率（LPR）的四倍**掌握（自2020年8月20日起，以起诉时或合同成立时一年期LPR的四倍为上限；超过部分不受法律保护）；**② 金融机构贷款**——按金融监管规定执行，通常不适用四倍规则；**③ 禁止高利放贷**——《民法典》第680条第1款明确“禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定”；**④ 名实不符的“利息”**——以“服务费”“咨询费”“砍头息”等名目变相收取的费用，可能被合并计入实际利率判断是否超限。**一句话：民间借贷利率上限＝一年期LPR的4倍；超过部分法院不支持；名目换来换去，实质超限一样不保护。 《民法典》第680条；《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第25条等。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 5

买了房子但还没过户，卖家又把房子抵押给别人了，怎么办？

Accepted Answer

风险很大，要分情况：**① 已办理预告登记的**——按《民法典》第221条，预告登记后，**未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力**；预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起**九十日内未申请登记的，预告登记失效**——所以要尽快过户。**② 未预告登记、仅签了合同**——买家只有**债权**，若卖家把房抵押给银行并已登记，抵押权优先；买家只能向卖家主张**违约责任和赔偿**，或者尝试主张善意取得（很难，因为房子未过户）。**③ 已付款并实际占有、卖家又“一房二卖”**——要看谁先办理登记：**登记优先**（不动产以登记为准）。**一句话：买房要尽早办预告登记和过户；没登记只签合同的，卖家再把房抵押、再卖，你只能找卖家要赔偿，房子可能拿不回来。 《民法典》第209条、第221条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 6

二手房买卖里"卖家隐瞒房屋被查封"，买家能怎么办？

Accepted Answer

可以主张**撤销合同、解除合同并索赔**：**① 构成欺诈**——故意隐瞒房屋已被查封（或有抵押、租赁、凶宅、违章建筑等重大瑕疵），使买方在违背真实意思的情况下订约，买方可依第148条请求**撤销**合同；**② 也可以主张根本违约解除**——房屋被查封无法过户，属不能实现合同目的，可依第563条解除；**③ 索赔范围**——返还已付款 + 赔偿损失（含定金、中介费、装修投入、另行购房差价等），有约定违约金的按约定；**④ 撤销权的除斥期间**——自知道或应当知道撤销事由之日起**1年内**行使（第152条），重大误解为90日。**一句话：卖家隐瞒查封等重大瑕疵，买家可以撤销或解除合同并索赔，但要在知道后1年内行动，别拖过期。 《民法典》第148条、第152条、第563条、第577条、第584条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 7

"定金"和"订金"有什么区别？写错了有影响吗？

Accepted Answer

区别很大**。“**定金**“是法定担保方式（第586条、第587条），**有定金罚则**（交钱方违约不退，收钱方违约双倍返还），且数额不得超过主合同标的额的20%。“**订金**“（或”押金“”预付款“”意向金“）**不是法定定金**，一般只作为预付款或意向金，**不适用定金罚则**——一方反悔时通常只是如数退还（或按合同约定承担违约责任），不能要求双倍返还。所以**合同里写哪个字，法律后果完全不同**；若合同写“订金”又想适用定金罚则，实践中法院通常按文义认定为预付款（除非能证明双方真实意思是定金）。**一句话：定金有“罚则”（不退或双倍返），订金只是预付款（一般原数退）；一个字差别巨大——想用定金效力，务必写“定金”并实际交付、且不超过标的额20%。 《民法典》第586条、第587条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 8

买卖合同"分期付款"，买方严重拖欠，卖方能不能把货要回来？

Accepted Answer

可以，但有两个门槛**。按《民法典》第634条：分期付款的买受人**未支付到期价款的数额达到全部价款的五分之一（1/5）**，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，**出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同**；出卖人解除合同的，**可以向买受人请求支付该标的物的使用费**。也就是说：**① 量化门槛**——未付到期价款达全部价款的1/5；**② 程序门槛**——须**催告**、给合理期限，仍不付；**③ 后果**——要么要求一次性付清全部价款，要么解除合同（解约时可以要“使用费”，即买方使用期间的折旧/占用费）。**一句话：分期付款欠到1/5、催了还不给，卖家可以要求一次结清或解除合同收回货，但要收使用费。 《民法典》第634条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 9

试用买卖到期了，买家没表态，算买还是不买？

Accepted Answer

算买**。按《民法典》第638条第2款：试用买卖的**试用期限届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买**。也就是说：合同到期你不吭声，法律就当你同意了。另外，第637条规定试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买；第639条规定试用买卖的当事人对标的物使用费没有约定或者约定不明确的，出卖人**无权请求买受人支付使用费**。**一句话：试用期一到你不表态，就当你要买；试用期间不收“使用费”（除非另有约定）。所以不想买的一定要在到期前明确说“不买”并留痕。 《民法典》第637条、第638条、第639条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 10

"赊销""样品买卖"有什么特殊规则需要注意？

Accepted Answer

两类都要注意：**① 样品买卖**（第635条、第636条）——凭样品买卖的当事人应当**封存样品**，并可以对样品质量予以说明；出卖人交付的标的物应当与样品的质量相同；**如果买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准**（即“隐蔽瑕疵”不能拿“与样品一致”来挡）。**② 赊销**——实质是“先交货、后付款”，要注意**付款期限、利息/资金占用费约定、所有权保留、担保安排**等，防止钱货两空。**一句话：样品买卖一定要封样并书面说明质量，样品有隐蔽瑕疵的就算“和样品一样”也不算合格；赊销要把付款期限、利息和担保写清。 《民法典》第635条、第636条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 11

买卖合同"逾期交货"了，我能解除合同吗？

Accepted Answer

分两种情况：**① 普通迟延**——迟延履行**主要债务**，**经催告后在合理期限内仍未履行**的，可以解除（第563条第1款第3项），所以要先催告；**② 根本违约**——迟延履行**致使不能实现合同目的**（如季节性商品过了销售期、开业庆典的物资没到），可以**直接解除**（第563条第1款第4项）。此外，还可以自行约定解除条件（第562条第2款），比如合同写“逾期超过15日，买方有权解除”。解除的同时可以主张**违约金和赔偿损失**（第566条第2款）。**一句话：一般迟延要先催告；如果逾期已经烂到“要货也没用了”，可以直接解约；同时可以要违约金和损失，按合同和法律规定来。 《民法典》第562条、第563条、第566条。 （2022）京01民终10156号，北京市第一中级人民法院，2023年1月19日——买方逾期付款超过15日构成根本违约，卖方依约定取得的解除权成立，解除通知到达即生效；法院同时将约定违约金酌减至15万元并自定金中折抵。 中国法院网。

Question 12

借款"展期"和"借新还旧"有什么区别？担保还有效吗？

Accepted Answer

有区别，担保后果也不同：**① 展期**——是同一笔债务**延长履行期限**（变更合同履行期限），属于合同变更；**未经保证人书面同意**延长主债务履行期限的，**保证期间不受影响**（第695条第2款：债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任；第695条第1款涉及履行期限变更：未经保证人书面同意变更履行期限的，**保证期间不变**）。**② 借新还旧**——是**以新贷偿还旧贷**，本质是清偿旧债、产生新债；**旧贷的担保人**如果不知道借新还旧的事实，且新贷与旧贷非同一保证人的，**担保人不再承担担保责任**（司法解释有明确规定，为避免担保人被“套牢”）。**一句话：展期要书面通知保证人（否则保证期间不变、原有保证按原样）；借新还旧最危险——旧担保人不知情的就会被免掉，银行和出借人要特别注意。 《民法典》第695条；《最高人民法院关于适用〈民法典〉有关担保制度的解释》第16条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 13

买卖合同的"质量保证金"到期不退，怎么办？

Accepted Answer

质量保证金（质保金）是**约定担保工程质量/货物质量的款项**，一般有约定的**返还期限**（比如验收合格后1年、2年无质量问题即退）：**① 有约定按约定**——到期且无质量问题的，应当返还；不返还构成违约，可主张返还 + 资金占用损失；**② 无约定**——按合同解释、交易习惯或参照合理期限处理；**③ 如果有质量问题**——发包人/买方可以从质保金中扣除维修费用，但应提供依据和计算说明；**④ 注意诉讼时效**（3年，自应返还之日起算）。**一句话：质保金到期、没毛病就该退；不退就起诉要，还要加上资金占用利息；对方要扣钱的，得说出扣的理由。 《民法典》第509条、第577条、第584条、第188条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 14

买卖合同约定了"检验期间"但太短（比如3天），合理吗？

Accepted Answer

不一定有效**。按《民法典》第622条：当事人约定的**检验期间过短**，根据标的物的性质和交易习惯，**买受人在该期间内难以完成全面检验的，该期间仅视为买受人对标的物的外观瑕疵提出异议的期间**；对于**隐蔽瑕疵**，适用第621条第2款（合理期限内通知）的规定。也就是说：约定3天，一般只能视为“外观瑕疵异议期”（看得见的问题3天内提），**看不见的隐蔽瑕疵仍可在合理期限内提出**。所以卖家想用“超短检验期”堵住买家质量异议，法律上是有天花板的。**一句话：检验期写得太短，只能管“看得见的毛病”；隐藏的瑕疵照样可以在合理期限内提。 《民法典》第621条、第622条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 15

赠与的钱已经花完了，撤销后还要还吗？

Accepted Answer

要还**。撤销赠与的法律后果是**返还赠与财产**：能够返还的返还原物（比如房子、车、存款）；**已经消耗、无法原物返还的，应当折价补偿**。按《民法典》第663条第2款：撤销权人撤销赠与的，**可以向受赠人请求返还赠与的财产**。所以“钱已经花完了”不是抗辩理由，受赠人应当**以相应价值予以补偿**（返还同等数额金钱或其他财产）。实务中撤销权行使有期限：**自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内**（第663条第2款），逾期则权利消灭。**一句话：撤销赠与后，东西还在就还东西，已经花掉就折价补偿——“花完了”不能免责；记得1年内行使撤销权。 《民法典》第663条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 16

我"送"东西给慈善机构承诺了捐款，能不能不捐了？

Accepted Answer

一般不能**。按《民法典》第658条第2款：经过公证的赠与合同或者**依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同**，**不得任意撤销**。也就是说：公开承诺的救灾、扶贫、助学等公益捐赠，事后不能以“我反悔了”为由不捐；受赠人可以要求交付（第660条：经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人不交付赠与财产的，受赠人可以请求交付）。另外，第666条规定赠与人经济状况显著恶化、严重影响其生产经营或者家庭生活的，**可以不再履行赠与义务**（法定“穷困抗辩”）。**一句话：公益捐款承诺了就得捐（公证过的一样），受赠人还能来要；但如果捐赠人真的穷到活不下去了，可以依法不再履行。 《民法典》第658条、第660条、第666条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 17

借款合同"没写还款日期"，多久不催就过期了？

Accepted Answer

关键在**诉讼时效起算点**：**① 有明确还款期限**的——时效自**还款期限届满次日**起算3年；**② 没有约定还款期限**的——出借人可以随时要求返还（第675条），但应当给合理期限；**时效一般从出借人主张权利（催告）并给予的宽限期届满之日起算**——也就是说，你二十年没催，一般不认为时效已过（因为时效还没起算）；一旦你催了，对方仍不还，宽限期届满即开始跑3年。**③ 时效中断**——期间你再次催收、对方承诺还款、对方部分还款等，会让时效**重新起算**（第195条）。**一句话：没写还款日的借款，时效一般从“你第一次催、给了期限、期限到了还不还”那天开始算3年；期间再催一次又重头算——所以催收要留证据（微信、短信、书面函、录音）。 《民法典》第188条、第195条、第675条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 18

我把钱借给朋友，他把我"拉黑"了，怎么追？

Accepted Answer

按步骤来：**① 固定证据**——借条/借款合同、转账记录（银行、微信、支付宝流水）、聊天记录（借款合意、催收、还款承诺）、录音；**② 明确主体与金额**——借款人的身份信息（姓名、身份证号、住址）尽量在借条里写全，否则起诉时可能“立不上案”；**③ 发送催收函/律师函**——留存送达证据（同时起时效中断作用）；**④ 起诉并申请保全**——向被告住所地或合同履行地法院起诉，同时申请**财产保全**（查控对方账户、房产、车辆）；**⑤ 公告送达**——被告下落不明的，法院可以公告送达、缺席审理（如（2021）鄂0103民初9083号案即缺席审理判决）；**⑥ 申请强制执行**。**一句话：借条+转账+催收记录三件套先备齐，赶紧起诉并保全；人找不到也能公告送达、缺席判决，判完再执行。 《民法典》第188条、第667条；《民事诉讼法》关于管辖、公告送达、财产保全的规定。 （2021）鄂0103民初9083号，湖北省武汉市江汉区人民法院，2021年11月17日——被告下落不明，法院依法公告送达并缺席审理，判决返还相应款项并支付资金占用利息。 中国法院网。

Question 19

买卖合同标的物有"权利瑕疵"（比如货是偷来的），买方怎么办？

Accepted Answer

可以主张**违约责任**。《民法典》第612条：**出卖人就交付的标的物，负有保证第三人对该标的物不享有任何权利的义务**，但是法律另有规定的除外；第613条：**买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的，出卖人不承担前条第1款规定的义务**。也就是说：卖家必须保证“这东西干净、没人能来主张权利”；如果有第三人主张权利（比如是赃物被追回），卖家构成违约，买方可以主张**修理、赔偿、解除合同**等（第577条、第563条），甚至主张**善意取得**保护（第311条，如果符合善意、合理价格、已交付/登记）。**一句话：卖家得保证货“权属干净”；第三人跳出来要货的，卖家违约，买方可以索赔或解约；买方明知有权利瑕疵还买的，卖家免责。 《民法典》第612条、第613条、第311条、第577条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 20

"买受人"拒收货物，卖家怎么办？

Accepted Answer

分情形：**① 买方无理由拒收**——构成受领迟延/违约，买家应承担**自违反约定时起**的风险（第605条），卖家可以要求对方继续履行（收货付款）、主张违约金或赔偿损失（仓储费、运费、转卖差价）；**② 买方有理由拒收**（质量不合格、迟延交付、货不对版等）——拒收合法，卖家应承担相应责任（第610条、第577条）；**③ 卖家减损义务/提存**——无正当理由的拒收导致货物无处安放的，卖家可以采取**提存**（第570条，标的物不适于提存或提存费用过高的，可以拍卖、变卖后提存价款）或者其他合理措施（及时转卖），避免损失扩大；未及时处理的扩大部分自己承担（第591条）。**一句话：买家无理拒收，风险归他、卖家可要违约金和损失（还可以提存/转卖止损）；买家有理拒收，卖家自己担责。 《民法典》第570条、第591条、第605条、第610条、第577条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 21

"试用买卖""分期付款""样品买卖"之外，还有哪些特殊买卖？

Accepted Answer

常见的还有几类：**① 拍卖**（《拍卖法》特别规则，成交确认书签订即成立）；**② 招标投标买卖**（《招标投标法》，中标通知书发出后订立书面合同）；**③ 易货/互易**（以物换物，参照买卖规则并适用互易的特殊规定）；**④ 所有权保留买卖**（第641条至第643条）；**⑤ 在途货物买卖**（第606条）；**⑥ 凭样品买卖**（第635条、第636条）；**⑦ 试用买卖**（第637条至第639条）；**⑧ 连续供货/框架协议**（按订单逐笔履行）；**⑨ 网络购物**（受《电子商务法》《消费者权益保护法》特别保护，含“七天无理由退货”）。**一句话：除了普通买卖，还有拍卖、招投标、互易、所有权保留、在途货、样品、试用、连续供货、网购等特殊类型——各有专门规则，别只用普通买卖的眼光看。 《民法典》第595条至第647条；《招标投标法》《拍卖法》《消费者权益保护法》相关条文。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 22

网络购物被坑了（货不对版、虚假宣传），能主张什么？

Accepted Answer

可主张的权利比普通买卖更多：**① 违约责任**——退货、换货、修理、减价、赔偿（第582条、第577条）；**② 七天无理由退货**——网络购物消费者有权自收到商品之日起**七日内**退货（《消费者权益保护法》第25条，但定作、鲜活易腐、在线下载或拆封的音像制品软件、报纸期刊等除外）；**③ 欺诈的惩罚性赔偿**——经营者有欺诈行为的，按《消费者权益保护法》第55条**增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品价款或者接受服务费用的三倍**（不足五百元的为五百元）；**④ 平台责任**——电商平台不能提供销售者真实信息的，消费者可向平台索赔（《电子商务法》第38条）。**一句话：网购可以七天无理由退；有欺诈的还能要“退一赔三”（不足500按500）；平台查不到商家信息的，找平台。 《民法典》第577条、第582条；《消费者权益保护法》第25条、第55条；《电子商务法》第38条。 以法条为准。 中国政府网、中国人大网相关法律全文。

Question 23

承揽合同"定作人"不付报酬，承揽人能扣着东西不给吗？

Accepted Answer

可以**，这是承揽人的**留置权**。按《民法典》第783条：定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，**承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付**，但是当事人另有约定的除外。也就是说：活干完了、对方不给钱，承揽人可以不交货（留置），并可以催告后在合理期限内仍然不付的，与定作人协议折价或者申请法院拍卖、变卖留置物优先受偿（第453条参照）。注意：**留置权是法定担保物权，不需要事先约定**；但双方**明确约定排除留置**的，按约定处理。**一句话：干活没拿到钱，承揽人可以不交货（留置），还能变卖优先受偿；合同里明确说不许留置的，除外。 《民法典》第783条、第447条、第453条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 24

租赁房屋"房东不修"导致无法使用，租客能解除合同吗？能要赔偿吗？

Accepted Answer

可以依法处理：**① 催告修理**——租客可以请求房东在合理期限内维修（第713条）；**② 自行维修**——房东未履行的，租客可以自行维修，**费用由房东负担**；**③ 减租或延长租期**——因维修影响使用的，应当相应减少租金或者延长租期（第713条）；**④ 解除合同**——如果房屋质量问题**致使不能实现合同目的**（比如房屋存在严重安全隐患、无法居住），租客可以依第563条第1款第4项或第731条解除合同（第731条：租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同）；**⑤ 赔偿损失**——因房东原因造成租客损失的，可以一并主张。**一句话：房东不修，租客可催告、可自己修后找房东报销、可要求减租延长租期；房子烂到没法住（尤其危及安全健康），随时可以解约并索赔。 《民法典》第713条、第731条、第563条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 25

借款"担保人"签字后能反悔吗？什么情况下担保人可以免责？

Accepted Answer

签字后**原则上不能反悔**（担保合同已成立）；但担保人可以免责的法定情形包括：**① 主合同无效**——担保合同随之无效（第682条，担保合同是主债权债务合同的从合同，主合同无效的，担保合同无效，法律另有规定的除外）；**② 保证期间内债权人未依法主张**——一般保证中债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或仲裁，连带保证中债权人未在保证期间请求保证人承担责任的，保证人**免责**（第693条）；**③ 债权人放弃物的担保**、**未经保证人同意变更主债务加重部分**（第695条）、**债权转让未通知保证人**（第696条，未通知的，该转让对保证人不发生效力）等；**④ 借新还旧**中旧担保人不知情（担保制度解释第16条）；**⑤ 一般保证人的先诉抗辩权**（第687条，债权人未先就债务人财产强制执行前，保证人可拒绝）。**一句话：签了字就要担；但主合同无效、保证期间过了没主张、未经同意加重债务、债权转让没通知、借新还旧不知情——这些情形可以让担保人免责，务必盯住保证期间这个“命门”。 《民法典》第682条、第687条、第693条、第695条、第696条；《最高人民法院关于适用〈民法典〉有关担保制度的解释》第16条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 26

买二手房，"中介费"该谁付？跳单要付违约金吗？

Accepted Answer

① 中介费按约定**——通常由买卖双方按合同约定分担（常见做法是买方承担或双方各半），中介合同（第961条至第966条）中明确约定即可；**② “跳单”问题**——按《民法典》第965条：委托人接受中介人的服务后，**利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的**，中介人可以请求委托人**支付报酬**。也就是说：中介带着你看房、促成条件后，你绕开他直接跟卖家签约的，中介有权要报酬；**③ 但如果买家是通过其他中介或自己独立渠道成交**，且该中介未提供实质性服务，则不必付费。实务提示：签约前**看清中介合同关于“独家委托”“跳单条款”“服务范围”的约定**。**一句话：中介费按约定给；中介带了你看房、给了交易机会，你绕开他跳单的，他有权要报酬；但如果跟这个中介没关系、你自己找的卖家，就不用付。 《民法典》第961条至第966条（中介合同），特别是第965条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 27

房屋租赁中"押金"和"定金"性质不同，房东没收押金算不算定金罚则？

Accepted Answer

不算**。定金是法定担保方式，适用**定金罚则**（第586条、第587条）；**押金不是定金**，其性质是**担保履约的金钱**，房东能否扣、扣多少，**按合同约定和实际损失**判断：**① 有约定**（如“提前退租押金不退”）——一般按约定，但过分高于实际损失的可能被调整；**② 无约定**——房东只能就承租人的实际违约损失（欠租、损坏）从押金中抵扣，**剩余部分应当退还**，不能一概没收；**③ 押金与定金并存**时要注意各自的功能，不能混为一谈。**一句话：押金是“押”，定金是“罚”；房东扣押金要有约定和损失依据，扣完剩下的得还；别让房东拿押金当定金“没收”了。 《民法典》第586条、第587条、第509条、第577条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 28

买卖合同的"货款"付了但卖家不发货，怎么尽快拿回钱？

Accepted Answer

三条路径并行：**① 主张解除合同 + 返还货款 + 赔偿损失**——卖家不发货构成违约，可以催告后解除（第563条），要求返还已付货款并支付资金占用利息、赔偿其他损失；**② 主张继续履行**——如果货还能交且你还要货，可以诉请判令交付；**③ 尽快申请财产保全**——这是**最实用的一招**：起诉同时申请查封、冻结卖家的账户和财产，防止他转移资产导致判决成“白条”；**④ 查控财产线索**——通过企查查、执行信息公开网等了解卖家的财产和涉诉情况；**⑤ 刑事责任**——如果卖家**以非法占有为目的**、虚构事实骗取货款（比如根本没有货、收钱就跑），可能构成**合同诈骗罪**，可以向公安机关报案。**一句话：先保全（最关键）、再起诉要回货款和利息；他要是有骗的成分，还可以报案走刑事。 《民法典》第563条、第566条、第577条、第584条；《刑法》第224条（合同诈骗罪）。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文、中国人大网《刑法》全文。

Question 29

租赁合同没到期，房东要"自用"收回房子，能收回吗？

Accepted Answer

一般不能**，除非有法定或约定依据。“自用”本身**不是法定解除事由**：**① 有约定**——合同写明“房东因自用可提前XX天通知解除”的，按约定处理（通常还要给予合理准备期和补偿）；**② 无约定**——房东不能在租期内单方收回；强行收回（换锁、断水断电、搬走租客物品）可能构成侵权甚至违法，租客可以要求继续履行、赔偿损失；**③ 租客违约**——租客存在欠租、擅自转租、损坏房屋等情形的，房东才有法定解除权（第711条、第716条、第722条）；**④ 不定期租赁**——双方可以随时解除，但房东要合理期限通知（第730条）。**一句话：租期内房东不能因为“自己要用”就赶人（除非合同里约定过）；硬来的话算侵权，租客可以主张继续住或索赔。 《民法典》第711条、第716条、第722条、第730条、第563条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 30

建设工程"实际施工人"（包工头手下的班组）能直接找发包人要钱吗？

Accepted Answer

在限定范围内**可以**。按《民法典》第793条及相关司法解释：**① 合同无效但工程质量合格的**——可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人；**② 实际施工人突破合同相对性**——根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第43条，**实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任**。也就是说：班组（实际施工人）可以直接告发包人，但**只能在发包人欠付承包人工程款的范围内**主张，不能超出。**一句话：班组能越过包工头直接找发包人要钱，但限于“发包人还欠着总包的那部分”；超出部分还得找直接的上家。 《民法典》第793条；《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第43条、第44条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 31

赠与合同能不能"反悔"到一半（部分撤销）？

Accepted Answer

一般**不能部分任意撤销**——任意撤销权是**就赠与合同整体**而言的（第658条），要么撤销、要么不撤销，法律没有“撤销一半”的一般规则。但实践中有两种例外情形：**① 可分标的**——如果赠与的是**多个独立标的**（比如分别赠送两套独立的房子），在权利转移前就其中未转移的部分撤销，实践中可能被允许（性质上是对未生效部分的撤销）；**② 部分已交付、部分未交付**——已交付部分的权利已转移（除非法定撤销事由），未交付部分仍可任意撤销。所以“送三样东西，反悔其中一样”在**权利均未转移**的情形下通常可以，在**已转移**的情形下不能任意撤销。**一句话：一般不能“撤一半”；但如果送的是几样相互独立的东西、都还没过户交付，理论上是能就其中一部分反悔的。 《民法典》第658条、第663条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 32

买卖合同"标的物是违禁品/限制流通物"会怎样？

Accepted Answer

合同无效，后果严重**。按《民法典》第153条：违反法律、行政法规的**强制性规定**的民事法律行为无效（但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外）；违背公序良俗的民事法律行为无效。买卖枪支弹药、毒品、假币、人体器官、国家重点保护野生动物等违禁品的合同**无效**；**① 民事后果**——合同无效，取得的财产应当返还，不能返还的折价补偿，有过错的一方应当赔偿对方损失，双方都有过错的各自承担相应责任（第157条）；**② 行政/刑事后果**——可能被没收违法所得、罚款，情节严重构成犯罪的追究刑责。限制流通物（如药品、烟草、成品油须特许经营）未经许可买卖的，同样可能无效或受行政处罚。**一句话：违禁品、无证经营限制物流通物的买卖合同无效、钱货两空还可能被罚甚至坐牢——看清楚资质和经营范围再签。 《民法典》第153条、第157条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 33

"买卖合同"里卖家逾期交货，违约金怎么算比较合理？

Accepted Answer

从**约定**和**酌定**两个层面看：**① 约定优先**——合同通常写“每逾期一日按合同总价（或未交货部分价值）的万分之X支付违约金”，约定优先适用；**② 逾期天数计算**——从约定交货日次日起算，到实际交付日（或解除日）止；**③ 过高可酌减**——累计达到或超过标的额的，违约方可请求酌减（第585条第2款 + 通则解释第65条“超过损失30%一般可认定过分高于损失”）；**④ 过低可增加**——如果约定比例太低、不足以覆盖实际损失（比如转售差价、停工损失），可请求增加；**⑤ 可一并主张**——迟延违约金 + 因迟延造成的其他损失（如替代采购差价），但要避免重复计算。**一句话：按约定比例×天数算，一般用“未交付部分价值”作基数更稳；累计太高对方会请求减、太低你能请求加——同时可要迟延期间的实际损失。 《民法典》第585条、第584条；《最高人民法院关于适用〈民法典〉合同编通则若干问题的解释》第65条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 34

借款"到期不还"和"利息不还"是两笔债吗？

Accepted Answer

是**本金之债和利息之债**两笔，但通常一并主张：**① 本金**是借款本身的返还义务（第675条）；**② 约定的利息**按约定利率计算（第668条、第670条，注意本金中的砍头息要扣除）；**③ 逾期利息/资金占用费**——借款人未按期返还借款的，按第676条支付逾期利息；**④ 复利问题**——将利息计入本金计算复利（“利滚利”）在一定条件下可以，但要受利率上限约束（民间借贷有专门规则：前期利率不超过上限的，可重新出具债权凭证并计入本金，但总计不得超过上限）。**一句话：本金、约定利息、逾期利息是三笔账，可以一起要；但“利滚利”要守上限，超了不算。 《民法典》第675条、第676条、第670条；《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第27条、第28条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 35

融资租赁是什么？为什么"承租人不付租金，出租人可以收回设备"？

Accepted Answer

融资租赁合同（第735条至第760条）是**出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金**的合同。特点是**“融资”与“融物”结合**：出租人（融资租赁公司）出钱买设备，承租人用设备并分期付租金，租期届满一般由承租人留购（付清价款取得所有权）。**承租人不付租金的法律后果**——第752条：承租人应当按照约定支付租金；承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，**出租人可以请求支付全部租金；也可以解除合同，收回租赁物**（且收回租赁物的价值超过欠付租金及其他费用的部分，应当返还承租人；第758条）。另外，第745条：**出租人对租赁物享有的所有权，未经登记，不得对抗善意第三人**。**一句话：融资租赁就是“公司替你把设备买下来、你分期付租金用”；欠租不付，公司在催告后可以要求一次付清全部租金，或者解除合同收回设备。 《民法典》第735条、第745条、第752条、第758条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 36

"融资租赁"和"普通租赁"有什么区别？

Accepted Answer

五处关键不同：**① 目的**——融资租赁本质是**融资**（承租人通过“租”的方式取得设备的使用和融资安排），普通租赁是**用益**（花钱用房/用车）；**② 出卖人/租赁物选择**——融资租赁的租赁物和出卖人由**承租人选择**（出租人一般不负瑕疵担保责任，第739条、第747条）；**③ 租金构成**——融资租赁的租金一般**包含购买租赁物的成本 + 利息/利润**（相当于本息分期），普通租赁的租金是使用费；**④ 租期届满**——融资租赁一般有**留购或续租的特别安排**，普通租赁到期返还；**⑤ 维修义务**——融资租赁中承租人通常承担维修（第750条：承租人应当妥善保管、使用租赁物；第751条：承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金）。**一句话：融资租赁是“用租的形式做融资”，设备由承租人挑、租金含本息、维修承租人管；普通租赁就是单纯的“花钱使用”。 《民法典》第735条、第739条、第747条、第750条、第751条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 37

"借款合同"里的"提前收贷条款"有效吗？

Accepted Answer

一般有效**（属约定的加速到期条款），但受两点限制：**① 必须明确约定**——如“借款人经营状况严重恶化、未按约定用途使用借款、未按期支付利息等情形下，出借人有权宣布借款提前到期”；**② 触发事由要合理、不得滥用**——如果约定过于宽泛（如“出借人认为必要时即可提前收贷”），可能被认定为加重对方责任的格式条款而受限制（第497条）；同时出借人行使时一般应**通知**借款人（参照第565条、第673条）。法律上，第673条明确：**借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同**——这是法定的提前收贷情形。**一句话：提前收贷条款有效，但要写明确、事由合理、并通知；说好专款专用的钱挪作他用，银行可以直接提前收回来。 《民法典》第673条、第497条、第565条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 38

买卖合同"卖方不开发票"怎么办？

Accepted Answer

分三层处理：**① 合同义务**——如果合同约定“卖方开具增值税专用发票”是卖方的义务，不开票构成违约，买方可以起诉要求**履行开票义务**（部分法院支持；也有观点认为开票义务属公法义务，法院受理程度不一）；**② 民事抗辩**——在“先票后款”或“款票同步”约定下，买方可以主张**先履行抗辩**（第526条）或者要求卖方承担未开票造成的**实际损失**（如无法抵扣进项税、无法入账导致的损失）；**③ 行政途径**——向**税务部门**举报（《发票管理办法》）；**④ 不能因此拒付全部货款**——如果开票不是付款的前提条件，买方拒付全额货款可能构成自己的违约。**一句话：开了票是卖家的义务，你可以起诉要求开票、可以索赔因没票造成的损失（比如不能抵扣）、可以向税务举报；但别拿“没开票”当理由一分钱不付。 《民法典》第509条、第526条、第577条；《中华人民共和国发票管理办法》相关规定。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 39

"赠与"和"遗赠"有什么区别？哪个更容易反悔？

Accepted Answer

有本质区别：**① 性质**——**赠与**是**生前**双方行为（合同），**遗赠**是通过**遗嘱**在死后将财产赠给法定继承人以外的人（单方行为，属继承法范畴，受《民法典》继承编调整）；**② 生效时间**——赠与在权利转移时生效（生前完成）；遗赠在**遗赠人死亡时**生效，受遗赠人应当知道受遗赠后**60日内**作出接受或放弃的表示，到期没有表示的，**视为放弃**（第1124条第2款）；**③ 反悔规则**——赠与可任意撤销（权利转移前，除公证/公益情形），遗赠可以通过**变更或撤回遗嘱**反悔（生前可随时改）；**④ 形式要求**——赠与一般无形式要求，遗赠必须符合遗嘱的法定形式（自书、代书、打印、录音录像、口头、公证遗嘱等）。**一句话：赠予是活着的时候送、遗赠是死后送；赠与在过户前一般可反悔，遗赠在立遗嘱人生前可随时改；受遗赠人要知道后60天内说“我要”，不说就当不要。 《民法典》第657条、第658条、第1124条、第1133条至第1139条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 40

买卖"二手房"卖家一房二卖，先办登记的买家是不是稳赢？

Accepted Answer

基本是**。不动产以**登记**为准（第209条）：**① 已办登记的一方取得所有权**——即使另一买方签约在先、付款在先，只要没有办理登记，就不能对抗已登记的买方；**② 未登记的买方**只能向卖家主张**违约责任和赔偿**（返还房款、定金、违约金、另行购房差价等）；**③ 恶意串通**——如果卖家与后手恶意串通损害先手（第154条），先手可以主张该合同无效；**④ 保全与预告登记**——想赢，最有效的办法是**尽早办理预告登记**（第221条）或**诉讼保全**（查封该房屋），让自己处于“已登记”或“已冻结”的有利地位。**一句话：二手房看登记，谁先登记谁拿房；没登记的只能找卖家要赔偿；所以签了合同要尽快网签、预告登记、必要时保全查封。 《民法典》第209条、第214条、第221条、第154条、第577条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 41

"买卖不破租赁"有没有例外？什么情况下租约挡不住买家？

Accepted Answer

有例外：**① 房屋在出租前已经设立抵押权的**——按第405条的相反解释，**抵押权设立在先、租赁在后的**，抵押权实现（法院拍卖）时，租赁关系**不能对抗买受人**（买受人可以要求租客腾退，通常“先抵后租”的租赁对买受人不具有约束力）；**② 房屋在出租前已被法院查封的**——司法实践一般也不保护查封后设立的租赁；**③ 出租人与承租人恶意串通倒签租赁合同**——不会被认可；**④ 破产程序中**——管理人可能依法解除未履行完毕的租赁合同。所以租客要想“坐得稳”，**签约前务必查询不动产登记（是否已抵押、查封）**，并把租约办理备案。**一句话：先租后抵、先租后封的，租约扛得住；先抵/先封后租的，房子一拍卖租客就保不住——所以签约前一定查登记。 《民法典》第405条、第725条；《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》相关条文。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 42

"借款"和"投资"怎么区分？亏了是还钱还是自负？

Accepted Answer

关键看**是否“保本付息”**和**风险由谁承担**：**① 借款**——出借人**不承担经营风险**，到期收回本金和利息（或按约定利息），无论借款人盈亏都要还钱；**② 投资**——投资人**共担风险**，按持股/份额享受收益、承担亏损，公司亏了钱一般不能要求返还出资（除非法定回购、清算后剩余财产分配等）；**③ 名股实债/明借贷实投资**——司法实践**按实质认定**：约定“保本+固定收益”、不参与经营、不承担亏损的，即便写成“投资”“入股”，也常被认定为**借贷**；反之，约定了“共担风险、按利润分成”的，即便写成“借款”，也可能被认定为投资。**④ 提示**——如果是**非法集资/吸收公众存款**，可能涉及刑事。**一句话：保本+固定利息的，实质是借款（亏了也得还）；共担盈亏、按比例分成的，是投资（亏了自负）；名字叫什么不重要，法院看实质。写股权“保本回购”的，通常按借贷处理。 《民法典》第667条、第146条（通谋虚伪表示）；《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第1条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 43

租赁合同"租金"能不能用押金抵？房东单方抵扣合法吗？

Accepted Answer

要看约定和抵销规则：**① 有约定的**——合同写明“押金可用于抵扣欠付租金、违约金”的，房东可以按约定抵扣；**② 无约定的**——押金是担保金，房东**不能单方随意抵扣**（除非符合法定抵销条件：双方互负到期债务、种类品质相同，第568条，但押金的性质是否等同于“到期债务”存在争议，实务中更支持“按约定”）；**③ 抵扣后应结算清楚**——房东应当**说明抵扣依据和金额、退还剩余押金**；**④ 租客有异议**——可以起诉要求返还。**一句话：合同写了能抵，就能抵；没写的话，房东单方扣钱依据不足，应当说明清楚并退还剩余部分。 《民法典》第568条、第509条、第577条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 44

"预付款"和"定金"有什么区别？预付款能退吗？

Accepted Answer

区别明显**：**① 定金**是法定担保方式，适用定金罚则（第586条、第587条），数额不超过标的额20%；**② 预付款**（“订金”“意向金”）是**价款的一部分**，交付后即计入合同价款，**不适用定金罚则**；合同正常履行的，在最终付款时冲抵；**③ 能否退**——**合同履行不了**（无论哪方的原因）时，预付款原则上**应当返还**（除非合同明确约定了不退的情形，且该约定有效）；如果是**付款方违约**，预付款可以按约定用于**抵扣违约金/损失**，剩余部分退还。**一句话：定金有罚则、预付款只是“先给的钱”；预付款一般能退（对方有损失可以抵扣），定金违约就不退或双倍返。 《民法典》第586条、第587条、第509条、第577条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 45

买卖"汽车"没办过户，出了事故谁担责？

Accepted Answer

关键看**是否已交付**和**是否已过户**：**① 已交付但未过户**——按《民法典》第1213条及相关规则，**机动车已经交付但未办理所有权转移登记，发生交通事故的，由受让人（实际使用人）承担赔偿责任**（《民法典》第1210条：以买卖或者其他方式转让并交付机动车但是未办理登记，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由受让人承担赔偿责任）——即**没登记不影响实际使用人担责**；**② 出借/租赁**——一般由使用人担责，所有人有过错的（明知无证、车辆有缺陷等）承担相应责任（第1209条）。**一句话：车卖了、交了钥匙，即使还没过户，出了事故算买方的（使用人的）；但过户最好尽快办，否则原车主可能卷入违章、事故调查等麻烦，且万一有纠纷举证更费劲。 《民法典》第1209条、第1210条、第1213条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 46

借款"债务人"把钱转给第三人代收，算还了吗？

Accepted Answer

要看**是否构成有效的清偿**：**① 向债权人本人或其指定的人履行**——按第524条第2款、第557条，向债权人指定的第三人履行（经债权人同意或指示），**视为有效清偿**；**② 未经同意向无关第三人付款**——一般**不构成清偿**（债权人仍可要求债务人还钱），因为合同关系是特定的；**③ 表见受领**——如果第三人有理由被认为受债权人授权受领（持有借条、加盖公章、以往交易惯例），可能构成**表见受领/表见代理**（第172条），则清偿有效；**④ 风险自担**——债务人把还款打给“中间人”、中介或所谓“债权人代理人”的，要自己承担风险，务必**向债权人本人确认账户、留痕**。**一句话：还给债主本人或他指定的人，算还了；打给不相关的第三人，一般情况下不算还（债主还能再要）；打款前一定跟债主本人确认收款账户。 《民法典》第524条、第557条、第172条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 47

租赁期间房屋"水管爆裂"淹了下层邻居，谁赔？

Accepted Answer

分情形：**① 因房屋本身设施老化、房东负责的维修事项未及时维修**——房东可能担责（违反第712条维修义务）；**② 因承租人使用不当**——承租人担责；**③ 对邻居而言**——邻居可以基于**侵权**（第1165条）向“造成损害的人”（实际侵权人，可能是房东或承租人）主张；也可以基于**建筑物及其附属设施**相关规则处理；**④ 保险**——投保家庭财产保险/责任险的，可向保险公司索赔；**⑤ 租赁双方内部**——按各自过错和合同约定分担，承租人因第三人原因受损的，可以向责任方追偿。**一句话：水管爆了淹了邻居，先看是谁的责任（房东的设施问题→房东；租客使用不当→租客）；邻居可以向有过错的一方索赔，也可以找保险。 《民法典》第712条、第1165条、第1167条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 48

承揽合同定作人"中途变更要求"，承揽人能加钱吗？

Accepted Answer

可以**。按《民法典》第777条：定作人**中途变更承揽工作的要求**，造成承揽人损失的，**应当赔偿损失**。也就是说：活儿干到一半，定作人改图纸、改规格、加要求，因此增加的材料费、人工费、已投入部分的浪费以及工期延长的损失，**可以要求定作人赔偿**（或协商增加报酬）。另请注意：如果变更导致工作量大幅增加或性质改变，双方可以**协商变更合同**（第543条）；协商不成且无法继续履行的，可按解除处理（定作人还有第787条的任意解除权，但同样要赔偿损失）。**一句话：中途改要求可以，但因此多花的钱、白做的部分、耽误的工期，定作人都得赔——改之前最好书面确认调整后的报酬。 《民法典》第777条、第787条、第543条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 49

建设工程"工期延误"了，责任怎么算？

Accepted Answer

要**分清原因**：**① 承包人原因**（人力不足、管理不善）——承包人承担违约责任，按约定支付逾期竣工违约金（累计过高可请求酌减）；**② 发包人原因**（迟延提供场地、图纸、材料、迟延付款、频繁变更设计）——承包人可主张**顺延工期**并向发包人索赔停工损失（第803条、第804条涉及发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的违约责任：**承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失**）；**③ 不可抗力/情势变更**——按第590条、第533条处理（顺延或变更，双方分担）；**④ 混合原因**——按各自过错比例分担（第592条）。**一句话：工期延误先找原因——承包人自己慢了自己扛；发包人拖后腿的，承包人可以顺延工期并索赔窝工损失；混合原因的按过错比例分。 《民法典》第803条、第804条、第592条、第590条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 50

买卖"货物"途中被"承运人"弄坏了，找谁赔？

Accepted Answer

要**分清两个法律关系**：**① 买卖合同关系**——风险按第604条至第607条判断（一般货交承运人后风险归买方，见Q633）；如果是卖方负责送到指定地点的，送达前损坏由卖方承担，买方可以拒收并要求卖方重发或赔偿；**② 运输合同关系**——承运人对运输过程中货物的毁损、灭失**承担赔偿责任**（第832条：承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任，但是承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担赔偿责任）；**③ 索赔路径**——**通常由托运人（一般就是卖方）向承运人索赔**，因为是托运人与承运人之间存在运输合同；买方则向其**合同相对方（卖方）** 主张（除非约定“买方自提、自担运费”）。实务上还有**保险索赔**的路径（货物运输保险）。**一句话：货在运输途中坏了，买方找卖家（按买卖合同风险规则）；卖家作为托运人去找承运人索赔；不可抗力、货物自然性质、托运人自己过错造成的，承运人可免责；保了险的还可以找保险公司。 《民法典》第604条至第607条、第832条、第833条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 51

借款合同怎样写才更稳妥？有哪些实务要点？

Accepted Answer

关键要素清单：**① 双方信息**——姓名、身份证号（企业：名称、统一社会信用代码、法定代表人）、住址、联系方式 **务必写全**（否则立案、送达、执行都困难）；**② 金额**——大小写一致，注明“本金”（防止砍头息争议）；**③ 利率**——写明利率形式（年利率/月利率）、是否含逾期利率，确保不超过LPR四倍；**④ 期限**——借款期间、还款日、还款方式（一次性/分期）；**⑤ 用途**——写明合法用途（并约定“挪作他用可提前收贷”，第673条）；**⑥ 交付方式**——写明银行转账（留存流水凭证），避免现金交付举证难；**⑦ 担保**——保证人（明确“连带责任保证”+保证期间）、抵押/质押（办理登记）；**⑧ 违约责任**——逾期利息、违约金、实现债权费用（律师费、保全费）；**⑨ 送达条款**——约定有效送达地址、电子邮箱、微信，约定“按该地址发出即视为送达”；**⑩ 争议解决**——约定管辖法院或仲裁机构。**一句话：借款合同要“人写全、钱写准、息写清、期写明、途写实、款走账、担保到位、违约有偿、送达有效、管辖明确”——十条齐备，打官司才不慌。 《民法典》第667条至第680条；《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》相关条文。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 52

第八编（典型合同）给普通读者的一句话总结是什么？

Accepted Answer

记住“**三个字、四条线**“。**三个字**：**“交”“验”“留”**——**交**（交付是风险与所有权转移的分水岭：动产交付、不动产登记）；**验**（约定或合理期限内验货并书面提异议，过期视为合格）；**留**（所有沟通、签收、付款、催告都留痕）。**四条线**：**① 买卖**——风险随交付、登记定所有权、检验要及时、定金订金要分清；**② 赠与借款**——赠与权利转移前可反悔（公证/公益除外）、法定撤销1年、借款利息没约定视为无（自然人）、砍头息无效、利率不超LPR四倍；**③ 租赁**——最长20年、买卖不破租赁（先租后抵/封才有效）、转租要同意、维修归房东；**④ 承揽建设**——定作人可随时解约但赔损失、承揽人可留置、转包违法分包无效并连带、工程款有优先受偿权（18个月内主张）。**一句话：典型合同的核心是“分清风险在谁身上、义务由谁履行、权利怎么主张”——把“交、验、留”三个字做到位，四类合同的坑就能躲掉大半。** 下一编进入**其他典型合同（保理、运输、技术、保管、仓储、物业、合伙、无因管理）**。 《民法典》第595条至第887条。 （本条为第八编总结，以法条为准） 中国政府网《民法典》全文。

Question 53

什么是保理合同？它和"应收账款质押""债权转让"有什么区别？

Accepted Answer

保理合同是**应收账款债权人**将现有的或者将有的应收账款**转让给保理人**，保理人提供资金融通、账户管理、应收账款催收、付款担保等**至少一项服务**的合同（《民法典》第761条）。它必然包含“应收账款转让”（债权让与）这一个内核，再加上至少一项保理服务。区别要点：**① 与债权转让**——债权转让可能纯粹是“我不要这笔债了，卖给你”，只涉及一次转让；保理则是“转让 + 保理服务”，通常还有融资、催收、担保等功能，且**必须书面**（第762条第2款）。**② 与应收账款质押**——质押是设担保，债权还在出质人手里，质权人只是“顺位优先受偿”；保理是**债权真的转让出去**，受让人直接成为债权人。**③ 实务提醒**——名为“保理”实为借贷（只给钱、不催收、不管账、有追索但资金成本固定、实质是放贷）的，可能被法院按**实际法律关系**认定。**一句话：保理＝应收账款转让＋至少一项保理服务，必须有书面合同；它比债权转让多一层服务功能，比质押多一层“债权真的过户”。 《民法典》第761条、第762条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 54

保理合同一定要书面吗？没写书面会怎样？

Accepted Answer

一定要书面**。按《民法典》第762条第2款：保理合同**应当采用书面形式**。这是唯一在典型合同中明确要求书面的应收账款转让形态。如果只是口头约定，**保理合同本身可能因不符合形式要求而难以认定**，但其中“应收账款转让”的部分，能否按普通债权让与处理，要看是否能够证明转让合意和通知债务人。**实务建议：** ① 必须签书面《保理合同》；② 合同里要写清**应收账款的范围、转让对价、保理方式（有追索/无追索）、服务内容、费率与费用、回购条件**；③ 转让要**通知应收账款债务人**，并取得确认（详见后问）。**一句话：保理必须签书面合同，口头不算；书面之外还要通知债务人，才稳妥。 《民法典》第762条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 55

"有追索权保理"和"无追索权保理"有什么不同？

Accepted Answer

这两种是保理最核心的分类，区别在**应收账款收不回来时谁承担风险**。**① 有追索权保理**——保理人收了应收账款后，如果债务人到期不付或者不够付，**保理人有权向应收账款债权人追索**（要求回购应收账款、返还融资本息等）；风险主要由**债权人**承担。**② 无追索权保理**——保理人**不向债权人追索**（除有约定或债务人因商业纠纷拒付等例外），风险由**保理人**承担；保理人拿到的是债权，承担的是信用风险。**实务要点：** 区分对**保理费率和融资比例**影响很大——无追索权相当于保理人承担坏账风险，费率通常更高、融资比例更低；有追索权本质接近“以应收账款为担保的融资”。**一句话：有追索＝坏账还找你要（债权人担风险）；无追索＝坏账保理人自认（保理人担风险）。 《民法典》第766条、第767条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 56

保理人把应收账款转让给了别人，债务人不知情，还要不要付款？

Accepted Answer

原则上要付**，但付款给谁要分情形。按《民法典》第764条：保理人向应收账款债务人**发出应收账款转让通知**时，**应当表明保理人身份并附有必要凭证**。也就是说，通知只要发出并表明身份，债务人就应当向**保理人**付款。反之，如果通知未发出或者不合规，债务人向原债权人付款仍可能构成有效清偿（第546条的规则——债权转让未通知债务人，对债务人不发生效力）。**实务要点：** ① 保理人务必**留存通知送达证据**（EMS、公证送达、债务人确认回执）；② 债务人收到通知后，**不得再向原债权人付款**，否则自担风险；③ 通知中要写清账号、金额、受让范围。**一句话：转让不通知，对债务人不生效，他还给原债权人算数；通知合格后，就必须付给保理人。 《民法典》第764条、第546条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 57

应收账款债务人能不能拿"我对原债权人的抗辩"来对付保理人？

Accepted Answer

可以**。按《民法典》第765条：应收账款债务人接到应收账款转让通知后，**对让与人的抗辩，可以向受让人（保理人）主张**。这是债权让与“抗辩权不因让与而消灭”规则在保理中的体现（第548条）。也就是说：债务人原本可以对原债权人主张的**同时履行抗辩、先履行抗辩、不安抗辩、合同终止、货物质量问题、抵销权**等，都可以拿来对抗保理人。**特别提醒：** 债务人接到通知时，如果**已经对原债权人享有到期债权**，可以依法主张抵销（第549条）。**一句话：保理人买的是“带病的债权”，债务人对原债权人有的抗辩和抵销权，一样能对保理人用——所以保理人务必做尽调。 《民法典》第765条、第548条、第549条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 58

保理人能不能同时找债权人和债务人要钱？

Accepted Answer

可以，两者可以一并主张**。按《民法典》第766条：当事人约定**有追索权保理**的，保理人**可以向应收账款债权人主张返还保理融资款本息或者回购应收账款债权**，也**可以向应收账款债务人主张应收账款债权**。第767条：**无追索权保理**的，保理人**应当向应收账款债务人主张**应收账款债权。**实务要点：** ① 有追索权保理，通常做法是**一并起诉**债权人和债务人，法院可能判“债务人在应收账款范围内付款，不足部分由债权人回购/返还”；② 有追索权保理中，保理人**受偿总额不得超过融资本息 + 保理费用等**，超出部分应返还给债权人；③ 无追索权保理原则上只能找债务人。**一句话：有追索权——两头都能要（但不能超额）；无追索权——只能找债务人。 《民法典》第766条、第767条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 59

保理人受让应收账款后，多收的钱要不要退给债权人？

Accepted Answer

要退**。按《民法典》第766条第2句：有追索权保理中，保理人主张**应收账款债权**后，**在扣除保理融资款本息和相关费用后，剩余部分应当返还给应收账款债权人**。理由很简单——有追索权保理的**内核是融资**，保理人赚的是利息和服务费，不是应收账款超出融资额的那部分溢价。**举例说：** 保理人融资100万给债权人，应收账款120万；从债务人处收回120万后，扣除融资本息100万及费用5万，剩余15万要还给债权人。**一句话：有追索权保理，保理人只能赚融资本息＋费用，多收的还回去。 《民法典》第766条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

Question 60

应收账款是"将来才能产生"的，能不能做保理？

Accepted Answer

可以**。按《民法典》第761条，保理转让的应收账款包括“**现有的或者将有的**“应收账款。也就是说，”将有的应收账款“（比如基于长期供货框架、特定许可收费权等将来可确定产生的债权）也可以做保理。**实务要点：** ① “将有的”应收账款必须**有特定基础和可确定性**（如已签的框架协议、已获得的特许经营权），不能是纯空想；② 双方要约定**将来应收账款的具体识别方式**（基础合同、债务人、期间、金额上限）；③ 将来应收账款**实际产生后，仍应通知债务人**。**一句话：现在的应收账款可以做保理，将来可能产生的（有基础、可识别）也能做，但要有明确的识别和通知规则。 《民法典》第761条。 以法条为准。 中国政府网《民法典》全文。

问第1问建设工程合同"转包""违法分包"有什么法律后果？

法律依据

参考案例

资料来源

问第2问建设工程"优先受偿权"是什么？包工头能优先拿到工程款吗？

法律依据

参考案例

资料来源

问第3问建设工程未经竣工验收，发包人能不能先用着？

法律依据

参考案例

资料来源

问第4问借款合同的"利率"最高能约定到多少？

法律依据

参考案例

资料来源

问第5问买了房子但还没过户，卖家又把房子抵押给别人了，怎么办？

法律依据

参考案例

资料来源

问第6问二手房买卖里"卖家隐瞒房屋被查封"，买家能怎么办？

法律依据

参考案例

资料来源

问第7问"定金"和"订金"有什么区别？写错了有影响吗？

法律依据

参考案例

资料来源

问第8问买卖合同"分期付款"，买方严重拖欠，卖方能不能把货要回来？

法律依据

参考案例

资料来源

问第9问试用买卖到期了，买家没表态，算买还是不买？

法律依据

参考案例

资料来源

问第10问"赊销""样品买卖"有什么特殊规则需要注意？

法律依据

参考案例

资料来源

问第11问买卖合同"逾期交货"了，我能解除合同吗？

法律依据

参考案例

资料来源

问第12问借款"展期"和"借新还旧"有什么区别？担保还有效吗？

法律依据

参考案例

资料来源

问第13问买卖合同的"质量保证金"到期不退，怎么办？

法律依据

参考案例

资料来源

问第14问买卖合同约定了"检验期间"但太短（比如3天），合理吗？

法律依据

参考案例

资料来源

问第15问赠与的钱已经花完了，撤销后还要还吗？

法律依据

参考案例

资料来源

问第16问我"送"东西给慈善机构承诺了捐款，能不能不捐了？

法律依据

参考案例

资料来源

问第17问借款合同"没写还款日期"，多久不催就过期了？

法律依据

参考案例

资料来源

问第18问我把钱借给朋友，他把我"拉黑"了，怎么追？

法律依据

参考案例

资料来源

问第19问买卖合同标的物有"权利瑕疵"（比如货是偷来的），买方怎么办？

法律依据

参考案例

资料来源

问第20问"买受人"拒收货物，卖家怎么办？

法律依据

参考案例

资料来源